ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
     на выполнение работ 
по капитальному ремонту входной группы здания учебного корпуса Литер Е2 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенной по адресу г. Орск, пр. Ленина, 33, фасада здания учебного корпуса Литер Е, Е1,Е2, Е3, Е4, Е6 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенного по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 33, в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет"
г. Орск 						                  «__» _______ 2022 года
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горшенина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующей (его) на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ______________________________ от «___» _____________ 2022г. № _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора, срок и место оказания услуг
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы:
по капитальному ремонту входной группы здания учебного корпуса Литер Е2 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенной по адресу г. Орск, пр. Ленина, 33, фасада здания учебного корпуса Литер Е, Е1,Е2, Е3, Е4, Е6 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенного по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 33, в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет". (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора,  Сметой договора, утвержденной Заказчиком (Приложение № 1 к Договору), Проектами, утвержденными Заказчиком (Приложение № 2,3 к Договору), Техническим заданием утвержденным Заказчиком (Приложение № 4 к Договору), Планом графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Сроки выполнения работ: 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения Договора.
    1.4. Выполнение работ производится по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина,33.

2.	Качество и гарантия качества работ
2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, требованиям установленным настоящим Договором.
2.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, согласованный с Заказчиком.
2.3. Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Договором сроки.
2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
2.6. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты соответствия, инструкции (памятки) на русском языке и т.д.).
2.7. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов
Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы должен составлять не менее 24 месяцев.
Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их подрядчиком.
2.8. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет произвести замену материалов, имеющих недостатки, либо устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту без дополнительной оплаты, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или замены.
2.9. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Договору, несет Подрядчик.
3.	Цена договора
3.1. Цена Договора на выполнение работ, указанных пункте 1.1 настоящего Договора, определена протоколом №_____ от «___» ______  2022 года и составляет ________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (ставка НДС)________ (_________) рублей ___  копеек./ НДС не облагается.
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Договора.
3.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договором. 
3.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на двадцать пять процентов. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на двадцать пять процентов цены Договора, а в случае уменьшения предусмотренного Договором объема работ, Стороны Договором обязуются уменьшить цену Договором исходя из цены единицы работы.

4.	Порядок и сроки оплаты работы
4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования.
4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные объемы работ в соответствии с Планом-графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), по мере предоставления Актов о приемке выполненных работ (КС- 2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3). Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату.
4.3.   Оплата по договору осуществляется в безналичной форме в рублях.
4.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Договора, в размере, составляющем цену Договора.
4.5. Источник финансирования – средства бюджета субъекта РФ, средства от приносящей доход деятельности , договор финансирования между АО «Орский машиностроительный завод» и ГАПОУ «ОТТ имени А.И.Стеценко» заключенный в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет"

5.	Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик вправе:
1) требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;
2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора в случае надлежащего исполнения своих обязательств;
3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.
4) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.2. Подрядчик обязан:
1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Договора;
2) выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и получателей образовательных услуг;
3) выполнять ремонтные работы  в соответствии с  локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение №1 к Техническому заданию); ведомостью объемов работ, утвержденной Заказчиком (Приложение №2 к Техническому заданию).  
4) обязан приступить к выполнению работ в течение 2-х дней с даты заключения договора. 
5) обязан приказом назначить ответственных лиц, которые осуществляют технический надзор и контроль качества выполняемых работ на объекте.
6) обеспечивать соблюдение при производстве всех видов работ правил пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности.
 Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика. 
Все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование надежно закреплено и безопасно при использовании. При производстве работ должны использоваться инструменты, оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
7) уведомить Заказчика о дате и времени начала выполнения работ телефонограммой, по факсимильной либо электронной связи.
8) Представителями Подрядчика должны соблюдаться правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
9) выполнять работы согласно ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения";
-СП 48.13330.2019«СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 
-СП  70.13330.2012«СНиП 3.03.01-87Несущие и ограждающие конструкции»;
-СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-СП 73.13330.2016. «СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства»  
- «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-СП 52. 13330.2016 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение»
-СП 51. 13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» 
-СП118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009».10) должен устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
При необходимости составления актов на скрытые работы, извещать Заказчика не менее чем за 48 часов до времени освидетельствования скрытых работ. 
Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией.
Если закрытие скрытых работ выполнено без приемки представителем Заказчика, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть не прошедших приемку скрытых работ представителю Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
11) сохранять в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения, коммутаторы технологической связи (КТС) и иные инженерные коммуникации. В случае необходимости Подрядчик должен по согласованию с Заказчиком выполнить демонтаж и монтаж оборудования указанных систем, по окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику и эксплуатирующим организациям.
12) сдача-приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором. 
13) в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме в согласованные с Заказчиком сроки.
14) по требованию Заказчика Подрядчик обязан возвратить сумму излишне полученных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости выполненных работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
15) в течение трех дней после приемки ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику механизмы и оборудование, материалы и другое имущество, а также демонтированное оборудование и строительный мусор, утилизировать за свой счет пришедшие в негодность спецодежду и индивидуальные средства защиты.
16) обеспечить:
- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;
- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Договора;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;
- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
- содержание и уборку предоставленных помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;
- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 2-х дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ;
- Подрядчик обязан производить уборку прилегающей территории от строительного мусора - ежедневно. Складирование мусора на прилегающей территории не допускается. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования и вывезен с территории Заказчика в специально отведенные места. Отходы IV класса опасности, образовывающийся в ходе производства работ, должны ежедневно вывозиться с территории Заказчика силами и за счет Подрядчика.;
- сохранность и чистоту переданных помещений, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию; В случае повреждения отделки помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы и материалы по восстановлению берет на себя Подрядчик без предъявления Заказчику затрат.
В случае порчи имущества Заказчика в результате действий Подрядчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в полном объеме причиненный ущерб в установленные Заказчиком сроки.
- Предоставить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию
17) предоставить на материалы и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке до начала производства работ с использованием таких материалов и оборудования;
18) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;
19) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметных расчетов, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
20) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией и водоснабжения на период выполнения работ;
21) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;
22) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно Акту о приемке выполненных работ;
23) письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;
24) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
25) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
26) немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.3. Заказчик имеет право:
1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;
2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Договора;
4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;
5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Договором;
6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Договору;
7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;
8) не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.
5.4. Заказчик обязан:
1)  Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию, а также разрешительную документацию;
2) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
3) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам;
4) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;
5) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;
6) принять и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Договором;
7) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;
8) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;
9) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.	Порядок и сроки приемки выполненной работы
6.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале производства выполненных работ.
6.2. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.3. После завершения выполнения работ в полном объеме, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в течение одного дня.
6.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 6.3 настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (КС-2), подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), другую документацию (расчеты, акты на скрытые работы и т.д.).
6.5. Не позднее 20 рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.4 настоящего Договора, Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, на предмет соответствия объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и сметной документации, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы, направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, и мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.6. Если недостатки выполненных работ выявлены после подписания документов о приемке работ, в том числе недостатки, которые было невозможно определить на стадии приемки работ Заказчик оформляет акт, в котором фиксирует выявленные недостатки. Данный документ подлежит предъявлению подрядчику немедленно после его оформления. В этом случае Заказчик предъявляет Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков.
6.7.  Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
        6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии со ст. ст. 15, 393, 395, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями Договора. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Оренбургской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2022 г., а в части принятых на себя обязательств Сторонами по настоящему Договору, до полного их исполнения либо до расторжения Договора.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.

10. Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.
10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по данному Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора, не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.
11.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 11.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.
Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора, в срок, не превышающий 10 календарных дней, с даты получения такого уведомления.
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 11.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Договора каждая из Сторон вправе перенести Договор на бумажный носитель.
12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
- Смета договора (приложение № 1);
- Проект (приложение № 2, 3);
- Техническое задание (приложение № 4);
- План-график выполнения работ (приложение № 4).
13. Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи сторон:

Заказчик
ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко»
462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, 44
ИНН 5615010933 КПП 561501001
Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ «ОТТ имени А.И.Стеценко», л/с 034101330)
Р/с: 03224643530000005300 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г.Оренбург
БИК: 015354008
К/с: 40102810545370000045
КБК: 00000000000000000130
ОГРН: 1025602006946
ОКТМО: 53723000
ОКАТО: 53423000000

Директор

________________В.И. Горшенин
	Подрядчик	

Приложение № 1 к Договору
от _________. № ___________

ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОГОВОРА
на выполнение работ
по капитальному ремонту входной группы здания учебного корпуса Литер Е2 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенной по адресу г. Орск, пр. Ленина, 33, фасада здания учебного корпуса Литер Е, Е1,Е2, Е3, Е4, Е6 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенного по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 33, в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет"

файл прикладывается Подрядчиком в электронном виде

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Директор			                  		Руководитель
			 /Горшенин В.И. /	            		 / _____________/
«       » 				 2022г.		            «       » 			 2022г.
М.П.							М.П.

Приложение № 4 к Договору
от ___________ № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по капитальному ремонту входной группы здания учебного корпуса Литер Е2 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенной по адресу г. Орск, пр. Ленина, 33, фасада здания учебного корпуса Литер Е, Е1,Е2, Е3, Е4, Е6 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенного по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 33, в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет"

 

файл прикладывается Подрядчиком в электронном виде

ЗАКАЗЧИК     					ПОДРЯДЧИК
Директор			                    		Руководитель

			 / Горшенин В.И. /	  		 /_________________  /
«       » 				 2022г.		            «       » 			 2022г.
М.П.							М.П.

Приложение № 5 к Договору
от ___________. № ___________ 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
на выполнение работ
по капитальному ремонту входной группы здания учебного корпуса Литер Е2 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенной по адресу г. Орск, пр. Ленина, 33, фасада здания учебного корпуса Литер Е, Е1,Е2, Е3, Е4, Е6 ГАПОУ «ОТТ имени А. И. Стеценко», расположенного по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 33, в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет"

файл прикладывается Подрядчиком в электронном виде

ЗАКАЗЧИК     					ПОДРЯДЧИК
Директор			                    		Руководитель

			 / Горшенин В.И. /	     		 /_________________  /
«       » 				 2022г.		            «       » 			 2022г.
М.П.							М.П.