Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 1»	
(наименование заказчика)	

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 
МАОУ «ОЦ № 1»
___________________ Правосудова И.П.

 «21» апреля 2021 г.	

Извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме

№ П/П	
нАИМЕНОВАНИЕ П/П	
сОДЕРЖАНИЕ	
1	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика	Заказчик: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 1» (далее - МАОУ «ОЦ № 1»)
Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б.
Номер контактного телефона/факса Заказчика:
+ 7 (351) 742-28-34
Адрес электронной почты: schkola.123bu@yandex.ru
Контактное лицо: Правосудова Ирина Петровна	
2	Информация о договорной службе, договорном управляющем, ответственных за заключение договора	Контактное лицо: Довганюк Ксения Наилевна контрактный управляющий.
Адрес электронной почты: notka88888@mail.ru
Контактный телефон: +7 (951) 805-88-96	
3	Правовой статус процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с:
1) Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2) Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3) Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее –Положение о закупке).
4) Гражданским кодексом РФ.
5) Регламентом работы электронной торговой площадки (далее –Правила), опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки (далее – ЭТП), 
6) А также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.
В случае наличия противоречий и/или несоответствий между нормами Положения и нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», применению подлежит Федеральный закон.	
4	Предмет закупки (договора)	Капитальный ремонт участка кровли в филиале МАОУ «ОЦ № 1»	
5	Способ проведения закупки	Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок, закупка, торги)	
6	Источник финансирования	За счет средств бюджета	
7	Размещение информации о закупке	Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru/.	
8	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», место подачи заявок	Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной торговой площадки «Торги-Онлайн» 

http://etp.torgi-online.com	
9	Порядок предоставления информации о закупке	В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке.
В ЕИС и на сайте электронной торговой площадки (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и закупочной документации.
Закупочная документация предоставляется без взимания платы. 
За предоставление извещения о закупке в печатном виде может быть предусмотрена плата, установленная в извещении о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии извещения о закупке и доставку её лицу, подавшему указанное заявление посредством почтовой связи.	
10	Описание объекта закупки, количество товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Описание объекта закупки и информация о количестве товара, объема выполняемых работ указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению)	
11	ОКПД2 объекта закупки	43.91.19.190– Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки	
12	Начальная (максимальная) цена договора 	1 254 161 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят один) рубль 50 копеек.
Цена включает в себя: стоимость работ, затраты на материалы, оборудование, необходимые для выполнения работ, стоимость талонов на утилизацию отходов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, а так же иные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору.	
13	Обоснование начальной (максимальной) цены договора	Начальная (максимальная) цена договора установлена проектно-сметным методом, основанием в установлении которого является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 (см. Приложение № 2 к извещению (Обоснование НМЦД))	
14	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 	Российский рубль

15	Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место выполнения работ: МАОУ «ОЦ № 1», Российская Федерация, 454016, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61 А»

Начало работ: с момента заключения контракта.
Окончание работ: не позднее «31» июля 2021 года, условиями договора предусмотрено досрочное выполнение работ по согласованию с Заказчиком.	
16	Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг	Оплата производится в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к извещению)	
17	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». 	
18	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика	Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание».	
19	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3)	
20	Требования к Участнику процедуры закупки 	        1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.п.); (конкретизируются в извещении о закупке);
	2) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права нарезультаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; 
7) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
8) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, могут предъявляются в совокупности к такому участнику закупки (достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц).
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.	
21	Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры	Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в извещение, не позднее чем за 1 (один) день до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
В ходе внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме изменение предмета закупки не допускается.
По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить его только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Заказчиком в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме	
22	Сведения о предоставляемых преференциях	Установлен приоритет работам, выполняемым российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами.	
23	Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме	Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
В случае, отмены проведения конкурентной закупки заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в конкурентной закупке.	
24	Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части и подается по рекомендуемой форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок (Приложение № 4 к извещению).
Котировочная заявка должна содержать:
1) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, в случае если в извещении установлено требование к форме котировочной заявки;
2) предложение в отношении товара, работы, услуги, соответствующее условиям извещения о проведении запроса котировок;
3) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (согласие участника электронного аукциона дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки);
4) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора, при этом предлагаемая цена договора, цена единицы товара, услуги, работы, которая не должна превышать начальную (максимальную) цену договора или быть равной нулю. Ценовое предложение указывается участником закупки в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.
5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки (копии лицензий, СРО и т.п.) (в случае, если в документации о закупке установлено такое требование);
6) сведения о наличии у участника закупки опыта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) за указанный в документации о закупке период аналогичных товаров, работ, услуг в размере не менее объёма товаров, работ, услуг в соответствии с предметом закупки (представляются по форме, установленной в документации о закупке), а именно:
а) копию не менее чем одного договора, контракта, соответствующего следующим требованиям:
- участник аукциона в электронной форме по каждому такому договору, контракту выступает подрядчиком (субподрядчиком);
- предметом каждого такого договора, контракта является выполнение работ, являющихся предметом закупки;
- каждый такой договор, контракт заключен по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», извещение об осуществлении которой размещено в ЕИС;
- каждый такой договор, контракт заключен не ранее 3 календарных лет, предшествующих году, в котором размещено в ЕИС извещение о проведении аукциона в электронной форме;
- к моменту подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме каждый такой договор, контракт исполнен участником аукциона в электронной форме в полном объеме в срок, установленный таким договором, контрактом;
б) копии дополнительных соглашений к каждому такому договору, контракту в случае внесения в них изменений (при наличии);
в) копии документов о приемке работ по каждому такому договору, контракту.
7) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанному товару, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы подлежат передаче вместе с поставляемым товаром);
8) письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, установленной в документации о закупке (для физических лиц, являющихся участниками закупок и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);
9) полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки. В случае проведения закупки в электронной форме выписка предоставляется в форме электронного документа;
10) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника электронного аукциона без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В случае, если от имени участника электронного аукциона действует иное лицо, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника электронного аукциона. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
11) копии учредительных документов участника в запросе котировок в электронной форме (для юридических лиц), копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора (при установлении таких требований) является крупной сделкой. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
13) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса котировок в электронной форме, или копию такого соглашения в случае участия в запросе котировок в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок в электронной форме. 
В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника запроса котировок в электронной форме, по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам запроса котировок в электронной форме, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

Помимо вышеуказанных документов участник закупки предоставляет документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям, установленным п. 20 настоящего Извещения.

Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие сведения:
1) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).	
25	Требования, предъявляемые к котировочной заявке	Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. (Приложение №4 извещения). Входящие в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Информация, содержащаяся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований (разночтений), должны трактоваться однозначно.
Участники закупки должны учитывать, что при описании объекта закупки заказчиком использовались максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 
Участники закупки при предоставлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным извещением об запросе котировок в электронной форме должны учитывать, что:
-	показатели, значения которых являются точными, не подлежат изменению и предоставляются в заявки на участие в  запросе котировок в электронной форме в соответствии с извещением о запросе котировок в электронной форме;
-	показатели, значения которых прописаны "не менее", "не более", "не уже", "не шире", "не выше", "не ниже", "или", знаков "±", ">", "≥", "<", "≤" и прочих подобных обозначений предоставляется участником закупки: 
- с указанием конкретных (точных) величин, без применения слов "не менее", "не более", "не уже", "не шире", "не выше", "не ниже", "или", знаков "±", ">", "≥", "<", "≤" и прочих подобных обозначений;
-  либо с применением вышеназванных слов, знаков (в соответствии с документами, выданными производителем (изготовителем товара), либо выданными в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации (сертификат соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики товара).
Все характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании извещения запроса котировок в электронной форме, обязательны для предоставления в заявки на участие в открытом запросе котировок в соответствии с вышеуказанными требованиями.	
26	Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке	Лицо, желающее принять участие в запросе котировок, несет все расходы, связанные с участием в таковом, в том числе с получением аккредитации на ЭТП, подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов процедуры закупки, а также оснований его завершения.
Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в соответствии с «руководством пользователя», которое размещено на сайте ЭТП. Заявка подается в форме электронного документа в соответствии Федеральным законом от «06» апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Участие в запросе котировок в электронной форме возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее размера обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, если данное требование предусмотренно извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных таким извещением, документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в электронной форме при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника возвращаются этому участнику.
В случае, если извещением об осуществлением закупки, документацией о закупке предусмотрено два и более лота, заявка на участие в закупке подается в отношении каждого лота отдельно.
Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, не вправе подать другую заявку на участие в закупке в отношении того же предмета закупки (лота) самостоятельно или в составе нескольких лиц, выступающих на стороне другого участника закупки.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в закупке получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.
В случае, если правовыми актами Российской Федерации или регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке правила проведения конкурентной закупки в электронной форме нормативного или процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в правовом акте Российской Федерации или регламенте электронной площадки.	
27	Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме	Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, но не более трех запросов. 
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять его суть.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке направляются участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений на почтовый или электронный адрес, указанный в запросе на разъяснение и размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.	
28	Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке	С момента размещения информации о закупке на официальном сайте http://etp.torgi-online.com, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.	
29	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке	 
«29» апреля 2021 г. 10:00 (по местному времени) 	
30	Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки	«30» апреля 2021 г.

Место рассмотрения заявок: 
«Образовательный центр № 1» (далее - МАОУ «ОЦ № 1»)
454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б	
31	Возможность и порядок проведения дозапроса 	Не предусмотрено	
32	Критерии оценки заявок на участие в запросе цен	Цена договора 
Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.	
33	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке	Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки на участие в запросе котировок. 	
34	Отказ в допуске к участию	Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок или равна нулю. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.	
35	Подведение итогов	       Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник размещения заказа, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник размещения заказа, заявка которого поступила ранее заявок других участников размещения заказа.	
36	Обеспечение заявки на участие в закупке	Не требуется	
37	Обеспечение исполнения договора	Размер обеспечения исполнения договора составляет 20% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 250 832,30 (Двести пятьдесят тысяч восемьсот тридцать два) рубля 30 копеек.
Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона в электронной форме путем внесения денежных средств либо предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником аукциона в электронной форме.
В случае если участник аукциона в электронной форме является государственным или муниципальным учреждением, обеспечение исполнения договора не требуется.
Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником аукциона в электронной на счет заказчика по следующим реквизитам: 454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б.
ОКТМО  75701310
ИНН   7447268515
КПП  744701001
ОГРН  1167456141907
ОКПО 06063243
Комитет финансов города Челябинска
Лицевой счет 3047301120А
Лицевой счет 3147301145А
Расчетный счет 40701810400003000001 Комитет финансов города Челябинска в Отделении Челябинск г.Челябинск
Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора должны поступить на счет заказчика не позднее даты и времени заключения договора.
Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:
1) банковская гарантия должна быть безотзывной;
2) банковская гарантия должна содержать обязательство гаранта по первому требованию бенефициара (заказчика) уплатить ему сумму банковской гарантии в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принципалом (подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, по вине принципала (подрядчика);
3) срок уплаты суммы по банковской гарантии не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления письменного требования бенефициара (заказчика) о взыскании по банковской гарантии;
4) банковская гарантия должна содержать согласие гаранта с тем, что изменение договора не освобождает гаранта от обязательств по банковской гарантии;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия исполнения обязательств по договору не менее чем на один месяц.
Банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения договора должна быть предоставлена заказчику не позднее даты и времени заключения договора.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
В ходе исполнения договора подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
Несоблюдение требований к обеспечению исполнения договора является основанием для отказа в принятии такого обеспечения.	
38	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги	При наличие - в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению) и проектом договора (Приложение №3 к извещению)	
39	Размер обеспечения гарантийных обязательств 	Не требуется	
40	Требования к обеспечению гарантийных обязательств	Не требуется 	
41	Срок подписания победителем закупки договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок (подведения итогов закупки) 	    Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе протокола. Проект договора приведен в приложении №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.
В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
При этом договор заключается только после предоставления участником запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.	
42	Порядок заключения договора	1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора. 
2. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем направления Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания итогового протокола проекта договора 
победителю запроса котировок. 
3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель запроса котировок обязан подписать его, а также предоставить обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в случае, если Заказчиком было установлено требование о предоставлении соответствующего обеспечения. 
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного Заказчиком, победитель такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. 
Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок, установленный для подписания договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех дней со дня получения протокола разногласий направляет победителю закупки, 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 
В течение трех дней со дня повторного получения проекта договора победитель должен подписать его и предоставить соответствующее обеспечение Заказчику	
43	Заключение договора со вторым участником	1. В случае если победитель запроса котировок уклонился 
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, которому присвоен второй порядковый номер по результатам оценки заявок на участие в запросе котировок.	
44	Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения договора и порядок действий	1. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
2. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявка которого содержит наилучшее предложение, следующее за победителем закупки.
При уклонении победителя закупки от заключения договора и при принятии Комиссией по осуществлению закупок решения о заключении договора с участником закупки, чьей заявке присвоен второй рейтинговый номер, договор заключается на условиях, указанных в такой заявке.	
45	Условия признания запроса котировок несостоявшимся	1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 
1) подана только одна заявка на участие в запросе котировок; 
2) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок; 
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией принято решение 
об отклонении всех заявок или о допуске к участию в запросе котировок единственного участника из всех 
подавших заявки. 
2. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с участником, Заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.	
46	Порядок предоставления приоритета работам, выполняемым российскими лицами	при заключении договора	В случае если победителем закупки в электронной форме представлена заявка на участие в закупке в электронной форме, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора.
Отнесение участника закупки в электронной форме к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки в электронной форме, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) закупка в электронной форме признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки в электронной форме;
2) в заявке на участие в закупке в электронной форме не содержится предложений о выполнении работ российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке в электронной форме не содержится предложений о выполнении работ иностранными лицами;
4) в заявке на участие в закупке в электронной форме содержится предложение о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных соответствующим участником закупки в электронной форме работ. При этом для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и иностранными лицами цена единицы работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения аукциона в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.	
47	Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора:	При наличии - в соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению)	
48	Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора	В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению)	
Приложения к извещению:
Приложение № 1 Техническое задание              
Приложение № 2 Обоснование НМЦД
Приложение № 3 Проект договора 
Приложение № 4 Форма котировочной заявки	

Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт участка кровли в филиале МАОУ «ОЦ № 1»
1. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ.
 Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с локальной сметой, СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», другими действующими руководящими документами, требованиями, требованиями пожарной безопасности и техники безопасности. 
Все изменения сметных решений, возникающие в процессе ремонта, должны быть согласованы с Заказчиком.
2. Требования по объему гарантий качества работ. 
Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ. 
Подрядчик обязан гарантировать качество выполнения всех работ и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 
2.	Условия выполнения работ.
Состав работ: 
Состав работ определен локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору) Заказчика. 
Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору) и настоящим Техническим заданием.
Срок выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее «31» июля 2021 года, условиями договора предусмотрено досрочное выполнение работ по согласованию с Заказчиком.
В срок выполнения работ входит приемка работ Заказчиком.
Время проведения работ согласовать с Заказчиком. Предпочтительно выполнение работ в рабочее время.
Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами. 
Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций.
Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимым инструментами и средствами индивидуальной защиты.
Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны.
Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями договора, настоящим техническим заданием.
Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

4. Требования к качественным и функциональным характеристикам работ.
Технология и методы производства работ - в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, в согласованные сроки.
Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания или проверку. 

5. Требования к техническим характеристикам работ.
При выполнении работ применять современные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
Материалы, используемые для проведения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и разрешены для применения, иметь сертификаты качества или соответствия.
Везде, где в технической части (в том числе локальном сметном расчете) есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. 
Такие материалы:
1)	не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете;
2)	не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой квалификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);
3)	должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете.
Параметры эквивалентности должны удовлетворять потребностям заказчика.
Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора работ.
Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.
Обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Муниципального заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;
Обеспечить уборку территории, прилегающей к участку выполнения строительно-монтажных работ, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения;
 После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные, согласованные с заказчиком сроки, вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
 Возможно применение аналогичных материалов по всем позициям технического задания (за исключением случаев, когда материалы, комплектующие и оборудование конструктивно и неразрывно связаны с проектируемыми системами, видами работ и объектами). Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не ниже или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в техническом задании. Соответствие материалов (комплектующих и оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие и оборудование).  
При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, акты скрытых работ, а именно:
- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта (при наличии);
- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;
- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Приложение № 1 к техническому заданию

Локальный сметный расчет
(локальная смета)
Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ КАЖДОЙ РАБОТЫ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

Начальная (максимальная) цена договора по ремонту определена проектно-сметным методом с применением сертифицированного программного комплекса «ГРАНД-Смета» в текущем уровне цен с учетом всех налогов и обязательных платежей и определена в рамках доведенных до Заказчика лимитов.

Локальный сметный расчет размещен отдельным файлом.
Приложение № 3 к извещению

РАЗДЕЛ IV.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________
на выполнение работ _____________________

г. Челябинск	 «___» __________ 2021 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 1» (далее - МАОУ «ОЦ № 1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Правосудовой Ирины Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола _________ от «___» ______ 2021 г. № _______, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА)
1.1. Подрядчик обязуется с надлежащим качеством выполнить работы по капитальному ремонту участка кровли в филиале МАОУ «ОЦ № 1» (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) и сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Договором. 
1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).
	
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Цена настоящего Договора составляет _______________ (_______________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС____.
(В случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).
Цена Договора включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ, затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора; затраты на вывоз мусора, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки, а так же иные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.2. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения работ, включая устранение выявленных недостатков (дефектов), в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору по форме КС-2, справок по форме КС-3, на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).
2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.5. Валюта, используемая для расчетов - Российский рубль.
2.6. Источник финансирования: за счет средств бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.
3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта выполненных работ, оформляется актом комиссионного обследования помещений и конструкций по результатам приемки результатов выполненных работ.
3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Законом о договорной системе.
3.1.11. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
3.1.12 Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 5.3 Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Договора.
3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Договора.
3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту выполненных работ.
3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке.
3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.
3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
Обеспечить полную сохранность существующих конструкций, инженерных систем, систем автоматики и сигнализации. В случае нанесения им ущерба, направить соответствующее уведомление Заказчику и произвести за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения восстановительных работ устанавливается Заказчиком.	
Вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку до приемки работ Заказчиком.
3.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Договора. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
3.4.9. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы: 
•	Сметный расчет;
•	Акт выполненных работ по форме «КС – 2»;
•	Справку о стоимости по форме «КС - 3»;
•	Сертификаты соответствия на использованные материалы;
•	Журнал производства работ;
•	Акт скрытых работ.
3.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ: 
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее «31» июля 2021 года.
В срок выполнения работ входит приемка работ Заказчиком.
4.2. Место выполнения работ: МАОУ «ОЦ № 1», Российская Федерация, 454016, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61 А»
4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Договору), условиям Договора, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
4.4. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
4.5. Подрядчик вправе, с письменного разрешения Заказчика, досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором в целом и сдать Заказчику их результаты в установленном Договором порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 10 рабочих дней.
5.2. Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: _____________________.
5.3. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный п. 5.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки.
5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: _____________. Номером факса для направления извещений является: ________________.
5.5. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в п. 3.4.9 Договора.
5.7. По окончании приемки результатов выполненных работ Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает акт выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения несоответствия результатов работ условиям Договора акт выполненных работ не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков.
5.8. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.4.1. Договора, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
5.9. Акт выполненных работ подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику.
5.10. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее. 
6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Подрядчика:
7.2.1. В случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ, установленного договором, заказчик вправе письменно потребовать у подрядчика уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от стоимости работ, не выполненных в срок, установленный договором, за каждый день такого нарушения.
7.2.2.	В случае нарушения заказчиком срока оплаты работ, установленного договором, подрядчик вправе письменно потребовать у заказчика уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от суммы, не уплаченной в срок, установленный договором, за каждый день такого нарушения.
7.3.	Начисление пеней, предусмотренных настоящим разделом, начинается со дня, следующего за днем истечения срока исполнения соответствующего обязательства по договору.
7.4.	Уплата пеней, предусмотренных настоящим разделом, не освобождает стороны от исполнения соответствующих обязательств по договору.
7.5.	Сторона освобождается от уплаты пеней, предусмотренных настоящим разделом, в случае, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6.	Подрядчик несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, возникшие по вине своих работников или третьих лиц, привлеченных подрядчиком для выполнения работ (субподрядчиков).
7.7.	Подрядчик несет ответственность за причинение при выполнении работ несогласованного заказчиком ущерба имуществу заказчика и имуществу третьих лиц, находящемуся в помещениях и на территории заказчика. В случае обнаружения такого ущерба подрядчик обязан устранить его за свой счет либо возместить заказчику расходы на его устранение в срок не более 10 дней с даты получения подрядчиком соответствующего письменного требования от заказчика.
В случае если действия (бездействие) подрядчика привело к утрате заказчиком прав на гарантийное обслуживание имущества заказчика, подрядчик в течение гарантийного срока несет все расходы по оплате работ, подлежащих выполнению лицом, установившим соответствующие гарантийные обязательства, либо затраты на восстановление соответствующих гарантийных обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному вопросу, путем направления претензий в письменной форме.
8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ 
8.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА

9.1. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.4. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. 
10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
10.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 10.2 настоящего договора, известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. 
            11.1.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 20% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 250 832,30 (Двести пятьдесят тысяч восемьсот тридцать два) рубля 30 копеек
11.1.2. Если по результатам закупочной процедуры цена Договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчёта или сметного расчёта.
11.1.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Российского законодательства.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. 
В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Договора она должна быть безотзывной. 
В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по договору (в том числе при его пролонгации) Подрядчиком не менее чем на один месяц.
В случае предоставления обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление (МАОУ «ОЦ № 1») 
454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б.
ОКТМО  75701310
ИНН   7447268515
КПП  744701001
ОГРН  1167456141907
ОКПО 06063243
Комитет финансов города Челябинска
Лицевой счет 3047301120А
Лицевой счет 3147301145А
Расчетный счет 40701810400003000001 Комитет финансов города Челябинска в Отделении Челябинск г.Челябинск.
11.1.4. Возврат Подрядчику денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения настоящего договора  производится: 
- если сроки исполнения обязательств по поставке не нарушены - в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств по поставке товара в полном объеме; 
  - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, включая нарушение сроков исполнения обязательств, - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Заказчика суммы неустойки, начисленной Заказчиком в соответствии с разделом 7 настоящего договора.
11.1.5. Настоящий Договор заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора.
11.1.6. В ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора.
11.1.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустоек более 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из представленного обеспечения во внесудебном порядке. 

12.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12.1.	Подрядчик гарантирует качество работ (результатов работ) в период гарантийного срока.
12.2.	Гарантийный срок на работы составляет 36 месяцев с даты подписания акта о выполнении работ.
12.3.	Гарантийное обслуживание осуществляется подрядчиком в период гарантийного срока.
12.4.	В период гарантийного срока подрядчик за свой счет обязуется устранить любое несоответствие работ (результатов работ) требованиям, установленным договором, если такое несоответствие вызвано нарушением технологии, некачественными материалами, неполнотой и (или) некомплектностью переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества и не является результатом действия непреодолимой силы, естественного износа, небрежности, неправильного обращения, несоблюдения требований технической документации, внесения изменений в переданное, измененное или созданное при выполнении работ имущество или его повреждения заказчиком. Стороны договорились гарантийным случаем считать любую неисправность переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества, которая приводит к невозможности либо любому ограничению использования такого имущества по его прямому назначению, в том числе отсутствие либо нарушение выполнения отдельных функций (а равно и выполнение их с ошибками либо не полностью), нарушение работы встроенного программного обеспечения, элементов индикации и коммутации.
12.5.	Подрядчик обязан выполнить свои гарантийные обязательства в срок не более 15 дней с даты получения соответствующего письменного требования от заказчика.
12.6.	В случаях устранения неисправности переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества, ремонта или замены неисправного переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества или его частей гарантийный срок для данной единицы имущества продлевается на время его простоя.
12.7.	В случае если в период гарантийного срока подрядчик осуществляет замену какой-либо части переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества, дефектные узлы и детали такого имущества могут быть возвращены подрядчику по его письменному требованию за его счет.
12.8.	Гарантийное обслуживание должно проводиться по месту выполнения работ, месту нахождения и использования результатов работ, в том числе месту нахождения и использования переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества, работниками подрядчика либо по письменному согласованию с заказчиком третьими лицами.
12.9.	Все транспортные, складские, таможенные расходы, связанные с устранением неисправности переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества, ремонтом или заменой неисправного переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества, несет подрядчик.
12.10.	В случае если подрядчик по требованию заказчика не устранит неисправность переданного, измененного или созданного при выполнении работ имущества в течение 1 месяца с даты получения соответствующего требования от заказчика, заказчик вправе устранить их самостоятельно за счет подрядчика. Подрядчик обязан возместить понесенные в этом случае заказчиком расходы в срок не более 30 дней с даты получения соответствующего письменного требования от заказчика с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» октября  2021 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	14.1. Настоящий договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.
14.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.
14.3. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.
14.4. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
14.5. При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре
14.6.	Стороны договорились, что все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора или претензионной и исковой работой по договору, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому (почтовому) адресу стороны, указанному в разделе 16 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты и иной формой связи, позволяющей достоверно определить, что документы исходят от стороны по договору. Уведомления считаются доставленными в соответствии со статьей 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Стороны обязались передавать друг другу оригиналы документов в течение 30 дней со дня их передачи средствами технической связи.
14.7. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
14.8. Все приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Техническое задание. 
Приложение 2 – Локальный сметный расчет (локальная смета).

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Образовательный Центр № 1»
		Подрядчик:	

454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 56 б.
ОКТМО  75701310
ИНН   7447268515
КПП  744701001
ОГРН  1167456141907
ОКПО 06063243
Комитет финансов города Челябинска
Лицевой счет 3047301120А
Лицевой счет 3147301145А
Расчетный счет 40701810400003000001 Комитет финансов города Челябинска в Отделении Челябинск г.Челябинск	Наименование или Ф.И.О: ______
Место нахождения или место жительства: ______
Почтовый адрес: ______
Паспортные данные: ______
Номер контактного телефона: ______
Адрес электронной почты: ______
ОГРН или ОГРНИП: ______
Дата регистрации: ______
Код по ОКПО: ______
ИНН/КПП: ______
Банковские реквизиты: ______	

Директор	
Указать должность	
		
	/ Правосудова И.П.   /     		Указать Ф.И.О.	

Приложение № 1
к договору № ________________
от _______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:	Подрядчик:	

___________________/________	
___________________/________	

Приложение № 2
к договору № ________________
от _______________2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Заказчик:	Подрядчик:	

___________________/________

___________________/________

	

Приложение № 4 к извещению 
Образцы форм и документов
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора 
по капитальному ремонту участка кровли в филиале МАОУ «ОЦ № 1»
Для юридического лица	
Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок		
Место нахождения участника закупок		
Почтовый адрес участника закупок		
ИНН, КПП участника закупки		
ОГРН участника закупки		
Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр.		
Телефон (с указанием кода города)		
Факс (с указанием кода города)		
Email		
Ф.И.О. руководителя		
Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора		
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику		
Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)		
Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе		
Для физического лица	
Фамилия Имя Отчество		
ИНН, паспортные данные участника закупки		
Место жительства участника закупки		
Телефон (с указанием кода города)		
Факс (с указанием кода города)		
Email		
Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора		

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице директора __________________, действующего на основании _______________ 
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на выполнение работ по капитальному ремонту участка кровли в филиале МАОУ «ОЦ № 1» исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку. 
Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и предоставить услуги по месту и в указанные в договоре сроки.

Участник запроса котировок в электронной форме сообщает следующую информацию о работах:

№ п/п	Наименование работ	Предложение о предмете закупки*	

			
*Предложение о предмете закупки должна содержать сведения об условиях исполнения договора, не относящихся к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, качеству работы, услуги.

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению  № ____ к  документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласны осуществить выполнение работ в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора*: 
Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.
Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 
Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.п.); (конкретизируются в извещении о закупке);
	2) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; 
7) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
8) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 1» регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

______________
 Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц);  подпись участника (для физ. лиц)	/                                    /
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)	

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                    __.____________.2021                
   
Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.
                                                       
Руководитель                                                                                             ФИО